5.3. Договор подряда на выполнение проектно-изыскательских работ объекта «Вахтовый жилой комплекс на Ново-Уренгойском лицензионном участке»
ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орлова Д.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ЗАО «ГазИнСтрой», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Бравцева А.Ф., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ:
Проектно-изыскательские работы объекта «Вахтовый жилой комплекс на Ново-Уренгойском лицензионном участке»
В объеме согласно заданиям на проектирование и техническим условиям (Приложение №2,3) .
Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяются календарным планом (Приложение№5), составляющим неотъемлемую часть настоящего Договора. Выполнение проектно-изыскательских работ начинается после получения Исполнителем подписанного Договора, в сроки выполнения работ не входит время, необходимое для согласования с контролирующими организациями.
Приемка и оценка проектно-изыскательской документации осуществляется в соответствии с требованиями Задания на проектирование, СНиП, ГОСТ, ТУ.
Цена настоящего договора составляет:
7 500 000,00 рублей (семь миллионов пятьсот тысяч рублей 00 коп.),
Кроме того НДС 18% 1 350 000,00 рублей (один миллион триста пятьдесят тысяч рублей 00 коп.),
Всего по договору с НДС 18% 8 850 000,00 рублей (восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей 00 коп.), в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене (Приложение №4).
Заказчик обязуется оплатить выполненные по настоящему Договору работы в течение35 дней с момента предъявления Исполнителем оригинала счета-фактуры, с указанием номера и даты договора, на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №6), представленных до 01 числа месяца, следующего за отчетным, безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.
Счета-фактуры составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.
Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченные на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Счета-фактуры передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.
Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее), а именно, при принятии счетов-фактур подписанных:
руководителем – заверенные организацией копии документа о назначении на должность руководителя организации и листов паспорта, содержащих фамилию, имя, отчество и образец подписи руководителя организации;
главным бухгалтером – заверенные организацией копии приказа о назначении на должность главного бухгалтера и листов паспорта, содержащих фамилию, имя отчество и образец подписи главного бухгалтера;
иными лицами - заверенные организацией копии приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации и листов паспорта, содержащих фамилию, имя отчество и образец подписи уполномоченного лица.
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
Сторона вправе задерживать оплату товаров (работ, услуг) по настоящему Договору в случае нарушения требований настоящего договора по оформлению счетов-фактур до их устранения.
В течение 5 дней сторона, получившая счет-фактуру не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
При завершении работ (этапа) Исполнитель предоставляет Заказчику на рассмотрение проектно-изыскательскую документацию с приложением к ней акта сдачи-приемки выполненных работ.
Заказчик в течение 30 дней с момента получения от Исполнителя проектно-изыскательской документации обязан ее рассмотреть и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ.
При наличии замечаний к исполнению работ по настоящему Договору Заказчик в течение 30 дней с момента получения проектно-изыскательской документации направляет Исполнителю свои замечания в письменном виде.
Исполнитель в 15-ти дневный срок за свой счет устраняет все замечания Заказчика, контролирующих, надзорных и инспектирующих органов, если данные замечания не противоречат нормативным документам.
В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.
Если в процессе выполнения работ выявилась нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 10-ти дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 10-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренная статьями 716 и 717 ГК РФ.
Датой дня поступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим Договором.
При изменении исходных данных Заказчик обязуется в 10-ти дневный срок официально информировать об этом Исполнителя, подготовить и составить вместе с ним дополнение к техническому заданию, определить фактически выполненные и дополнительные объемы работ, связанные с изменением договора; сроки выдачи документации по следующим этапам переносятся на время задержки.
Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, в процессе ее выполнения по договору без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя.
Исполнитель обязан:
Выполнить проектно-изыскательские работы в объеме и сроках, указанных в календарном плане работ.
Обеспечить конфиденциальность информации и сохранность документации предоставляемой Заказчиком для выполнения обязательств по настоящему Договору.
Предоставлять информацию о ходе выполнения договорных обязательств по требованию Заказчика.
Привлекать к исполнению работ по настоящему договору третьих лиц только по письменному согласованию с Заказчиком, при этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц и возмещает Заказчику убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении настоящего Договора.
Соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты.
Участвовать в получении положительного заключения Главгосэкспертизы. При получении отрицательного заключения, исполнитель за свой счет устраняет замечания по проекту и оплачивает повторную экспертизу проекта.
Заказчик обязан:
Уплатить Исполнителю установленную цену в порядке и на условиях предусмотренных договором;
Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и условиях, предусмотренных в договоре;
Использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
В случае задержки оплаты Заказчиком выполненных работ по настоящему договору, Исполнитель имеет право предъявить Заказчику штрафную пеню в размере 0,05% от просроченной суммы за каждый день просрочки, не более 10% от стоимости неоплаченных в срок работ.
В случае неисполнения работ (неустранения недостатков) Исполнителем в установленные сроки Заказчик имеет право предъявить штрафную пеню в размере 0,05% от стоимости невыполненных работ (неустраненных недостатков) за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора.
Все разногласия, возникающие в результате исполнения данного Договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами. При не урегулировании разногласий споры по Договору рассматриваются в Арбитражном суде. До обращения в арбитражный суд обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров в месячный срок. Вступившие в силу решения Арбитражного суда являются обязательными для сторон. В случае неудовлетворения претензии либо не получения ответа в установленный срок заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда ЯНАО в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К Форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
В случае если продолжительность обстоятельства Форс-мажора превышает 30 дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.
Несмотря на наступление Форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления Форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение Форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным по месту возникновения Форс-мажорных обстоятельств.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения.
Заказчик имеет право использовать переданные Исполнителем результаты работ, в том числе способные к правовой охране, а Исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
Право собственности у Заказчика на выполненную работу возникает в момент подписания акта сдачи-приемки работ.
Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе разработанной Исполнителем проектной документации.
Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
Ни одна сторона не вправе передавать права и обязанности по настоящему Договору без согласия другой стороны.
При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем переговоров. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для Сторон.
В случае если спор, требование и (или) претензия не будут разрешены путем переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня направления первого письменного уведомления о существовании спора, требования и (или) претензии, любая из Сторон договора вправе обратиться в Арбитражный суд.
Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ними, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, из аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
Настоящий Договор составлен в письменной форме.
Уведомление и возможность обмена документами по факсу и электронной почте.
За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем договоре, все уведомления или сообщения (далее – Уведомления) в связи с настоящим договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в статье настоящего договора или в Приложениях) дополнениях к нему.
Уведомления, могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении телеграфом), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) с уведомлением о вручении, а в международном почтовом обмене с уведомлением о получении), курьерская связь.
Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур, дополнений, изменений Договора) при условии их передачи с абонентов сторон и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны Договора. При этом Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами данных документов в течение 30 дней.
В случае направления стороной уведомлений с использования телеграфа, почтовой либо курьерской связи, такое уведомление будет считаться полученным другой стороной с момента, означенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.
Любое уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным в следующий рабочий день в данном месте.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Требования к подписи:
Настоящий договор является действительным при наличии подписи уполномоченных представителей и печатей Сторон.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями и заверены печатями Сторон.
Стороны договорились, что при оформлении дополнительных соглашений, изменений и Приложений к Договору не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи.